-
承包人未在合同约定时间内提出工期顺延申请，诉讼中主张工期顺延能否支持？
承包人未在合同约定时间内提出工期顺延申请，诉讼中主张工期顺延能否支持（一）实践中的主要争议和本条规定制定过程工期顺延具有专业性、复杂性、动态性，从国际惯例到施工合同示范文本以及工程实践存在一种趋势，要求承包人在一定期限内申请工期顺延并索赔，如果承包人未在约定时间申请顺延工期并索赔，则视为其放弃权利或者视为工期不顺延。例如，《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201)第19 1款第（1)项规定：承包
2023-03-02 -
发包人或者监理人未出具工期顺延签证，承包人如何证明工期顺延?
建设工程合同中，发包人或者监理人未出具工期顺延签证，承包人如何证明工期顺延？工期应否予以顺延是建设工程施工合同纠纷中常见争议，也是司法实践中的难点。承包人因工程欠款提起诉讼，发包人往往以工期延误提起反诉要求承包人承担相应工期延误责任，如逾期竣工违约金等。发包人主张的逾期竣工违约金额有时接近或者超过承包人主张的工程款。高额逾期竣工违约金会导致承包人承建工程出现亏损。当然对建设单位来说，如果工程不
2023-03-02 -
不具备开工条件情况下如何认定开工工日期？
在建设工程施工合同中，开工条件不具备，承包人推迟开工，而发包人或者监理人未及时对开工通知或者其他文件进行修正，就会对实际开工日期产生争议。深圳建设建筑工程律师为你介绍开工条件不具备的原因及对认定开工日期的影响。主要有以下几种情况：（一）发包人未能依法依约提供符合承包人开工的条件根据《民法典》第八百零三条的规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延
2023-02-27 -
当事人对建设工程开工日期有争议，如何确定建设工程开工日期?
当事人对建设工程开工日期有争议，如何确定建设工程开工日期?当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期，因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
2023-02-27 -
怎样认定建设工程施工合同中借用资质挂靠？
借用资质挂靠的识别与认定建筑行业资质挂靠现状：建筑资质是建筑施工企业从事建筑施工活动的法定资格。目前法律框架中，对建筑企业资质进行规定的法律规范主要有《建筑法》《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质等级标准》。这三部法律规范共同构成了我国建筑企业资质管理的法律体系。按照上述规定，我国建筑企业资质管理体系分三个序列：（1)施工总承包企业资质分为12个资质标准；（2)专业承包企业资质则分为60个类别的
2023-02-26
联系人：苟三元
手 机：18098909789
Q Q：420710535
Email ：420710535@qq.com
地 址 ：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心北塔75层北京市两高（深圳）律师事务所
添加微信，立即咨询
